-
-
-
-
科技創(chuàng)新
-
-
承發(fā)包雙方工期逾期責(zé)任難以區(qū)分時,發(fā)包人主張工期逾期違約金將不被支持
發(fā)布時間：
2018-03-08
承發(fā)包雙方工期逾期責(zé)任難以區(qū)分時，
發(fā)包人主張工期逾期違約金將不被支持
在實際施工中，施工企業(yè)很有可能存在開工準(zhǔn)備不足、前期施工能力不夠、工程管理存在缺陷等履約瑕疵。業(yè)主方也有可能存在支付工程進(jìn)度款不足，設(shè)計變更，工程量增加，未經(jīng)竣工驗收擅自使用等履約瑕疵。與此同時，還有可能存在承發(fā)包雙方在溝通、協(xié)調(diào)、配合等方面的缺陷。以上這些綜合原因，或先后，或交叉，或共同作用下造成了工期長時間延誤。
司法實踐中，在承包人起訴向發(fā)包人主張欠付工程款時，發(fā)包人通常會提起反訴主張巨額的工期逾期違約金。在審理過程中，發(fā)包人往往只需要提供實際的竣工日期與合同約定的計劃竣工日期，這其中相差的天數(shù)就是承包人實際延誤的天數(shù)，即完成了承包人存在工期延誤的舉證。但在現(xiàn)實中，由于承包人在整個施工過程中的弱勢地位，即使由于發(fā)包人原因?qū)е鹿て谟馄诘?，承包人往往難以得到發(fā)包人同意工期順延的書面簽證。發(fā)包人在施工過程中也通常會哄騙承包人加快施工進(jìn)度，口頭承諾不會追究工期責(zé)任或者許諾待工程結(jié)束后再辦理簽證。然工程一旦完工，發(fā)包人出于抵扣、延付工程款等目的轉(zhuǎn)而追究承包人工期延誤的責(zé)任。承包人則因口說無憑、缺乏證據(jù)往往陷入被動。
近年，針對類似糾紛日益增多的情形，安徽省高級人民法院針對施工實際，專門出臺了《安徽省高級人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導(dǎo)意見（二）》第4條“承包人未能提供順延工期的簽證等書面文件，但能夠證明工程存在延期開工、不具備施工條件、設(shè)計變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、未足額支付工程款等不可歸責(zé)于承包人的原因，影響施工進(jìn)度的，可以允許承包人相應(yīng)順延工期?！?/span>
2015年12月21日，最高人民法院在審理發(fā)包人甲訴承包人乙工期延誤損失賠償一案中，承包人乙存在工程管理缺陷，工期延誤，擅自撤場等行為，但發(fā)包人甲在施工過程中確實也存在設(shè)計變更，工程量增加，未如期足額工程款，未經(jīng)竣工驗收擅自使用等行為，承發(fā)包雙方工期逾期責(zé)任難以區(qū)分。在此情形下，最高人民法院認(rèn)為：在無法區(qū)分承發(fā)包雙方各自承擔(dān)工期延誤違約責(zé)任大小和遭受損失數(shù)額的情況下，讓承包人乙單方承擔(dān)違約責(zé)任顯然有悖公平原則，判令互不承擔(dān)工期違約責(zé)任最為妥當(dāng)。（王福榮）
推薦新聞
2025-07-01
啟東市漁業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)園（A區(qū)）、（B區(qū)）、（C區(qū)）工程——集團(tuán)綜合大檢查
2025年7月1日，集團(tuán)公司大檢查組來到由杰浦分公司承建的呂四漁業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行檢查指導(dǎo)，項目分ABC三個區(qū)域，AB區(qū)域為交易市場（8棟單體），C區(qū)域為冷庫（7棟單體），總建筑面積145901.54平方米，工程造價3.98億元，施工內(nèi)容為樁基、地下及地上主體、裝飾、強弱電、消防、給排水、通風(fēng)、電梯、污水處理系統(tǒng)、景觀綠化、室外配套等。
2025-06-30
集團(tuán)金潤公司、南通公司黨支部聯(lián)合開展主題黨日活動
賡續(xù)紅色血脈，強化黨員使命擔(dān)當(dāng)。七一前夕，集團(tuán)金潤分公司黨支部聯(lián)合南通區(qū)域公司黨支部前往鹽城市白駒獅子口會師紀(jì)念館，開展“紅色年輪鑄鐵軍風(fēng)骨 會師星火向奮進(jìn)征程”主題黨日活動，30余名黨員同志及入黨積極分子參加。
2025-06-28
集團(tuán)公司被業(yè)主授予安全生產(chǎn)月考評優(yōu)勝獎
6月27日，啟東惠生海工裝備基地項目組織開展安全生產(chǎn)月考評，集團(tuán)公司被授予“優(yōu)勝獎”，10名員工獲評“優(yōu)秀個人”。
2025-06-27
寶應(yīng)山陽光伏發(fā)電項目——集團(tuán)綜合大檢查
2025年6月27日，集團(tuán)公司綜合檢查組來到金和光電山陽光伏發(fā)電項目進(jìn)行檢查指導(dǎo)。項目位于江蘇省揚州市寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)，施工內(nèi)容主要為漁光互補光伏發(fā)電，新建裝機容量為150MWp的光伏電站和110kV升壓站，總占地面積2212.8畝。預(yù)計直流側(cè)裝機容量150.0772MWp，交流側(cè)額定容量120MW，擬采用620Wp單晶硅雙面光伏組件共242060塊。本項目合同價3.19億元，施工工期365天。
2025-06-26
南醫(yī)大常州醫(yī)療健康科技園新建工程一期項目04樓實驗室專項工程——集團(tuán)綜合大檢查
2025年6月26日，集團(tuán)公司綜合檢查組對南醫(yī)大常州醫(yī)療健康科技園新建工程一期項目04樓實驗室專項工程進(jìn)行檢查指導(dǎo)。該項目是江蘇省重大民生保障項目，由江蘇啟安金潤035項目部負(fù)責(zé)施工，位于兩湖核心區(qū)，將助力打造新醫(yī)科人才示范區(qū)，合同造價3044萬元，工期46天。
2025-06-25
2025年6月25日，集團(tuán)公司綜合檢查組來到張家港陶氏項目檢查指導(dǎo)。本項目為金維公司年度維保項目，為陶氏化學(xué)工廠、 硅氧烷、陶氏有機硅的日常電儀維修、機械維修、項目改造，年度大檢修等。屬危化品工作環(huán)境：易燃易爆、有毒、有害、高溫、低溫、腐蝕、受限空間作業(yè)。從2009年成為陶氏合格供應(yīng)商以來，一直服務(wù)至今，因表現(xiàn)卓越，期間多次獲優(yōu)秀承包商、安全卓越獎、在維保服務(wù)領(lǐng)域打響了啟安服務(wù)效率高、響應(yīng)快、質(zhì)量有保證的品牌。
聯(lián)系我們
中文手機網(wǎng)站
英文手機網(wǎng)站
微信公眾號
新0A手機登錄二維碼
Copyright ? 2022 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司